2023年跨城酒店采购合同案 追回百万货款与仓储损失 作者：未知     时间：2026-08-13    来源：互联网

 

承办律师：董永光

执业律所：浙江金道（衢州）律师事务所

专业方向：跨区域商事买卖合同、酒店物资采购纠纷、合同违约追责、仓储损失索赔、履约保证金返还

 

案情简介

2022年，上海某实业公司与衢州某置业公司签订两份酒店进口瓷器、布菲酒吧杂件采购合同，两份合同总价合计231.8万元，原告按约定足额完成全部货物备货，并向被告缴纳115900元履约保证金。

合同约定最晚交货期限为2022年6月30日，被告需提前书面通知收货时间。但被告以酒店项目延期开业为由，长期拒绝下达收货通知，原告先后三次发送书面催告函，对方仍持续拖延收货、拒绝支付货款。原告委托董永光律师提起诉讼，诉请继续履行两份采购合同、支付剩余货款、返还履约保证金、赔付仓储占用租金及逾期付款。

庭审中被告提出多项抗辩：两份合同分属不同买卖关系，不能一案审理；货物未验收，付款条件未达成；原告仓储租赁凭证存在瑕疵，租金损失不应由己方承担。

办案经过

难点一：被告主张两份采购合同拆分起诉，拒绝合并审理

被告当庭以瓷器、杂件属于两类货物、系独立合同为由，要求分两案处理，增加原告维权成本。律师当庭说明两份合同买卖双方完全一致、法律关系均为酒店物资采购买卖合同，属于同一债权人对同一债务人的同类债权，依法可以合并立案审理，法院采纳该代理意见。

难点二：被告恶意拖延收货，人为阻却付款条件成就

合同约定货到验收后支付65%货款、退还保证金，被告刻意长期不通知收货，以此主张付款条件未达成。律师援引《民法典》相关规定，债务人自身原因阻止付款条件成就的，视为条件已经满足；同时区分质保金规则，质保需货物交付后起算，暂不予主张，其余货款全部要求支付。

 难点三：仓储租赁早于合同签订，租金证据存在瑕疵

原告仓储租赁合同签订时间早于采购合同，被告以此否认仓库系为本案货物专用。律师结合货物长期积压、被告持续拒收的客观事实，向法庭说明仓储占用损失真实发生，请求法院结合本地仓储市场标准酌情核定每月仓储费用，最终法院支持仓储损失诉求。

 难点四：逾期利息起算时间存在争议，被告以疫情为由免责

被告主张前期延期收货受疫情影响，无需承担逾期利息。律师提交三份书面催告函，明确原告2022年11月11日正式限期要求收货，自此被告无正当理由持续拒收，逾期利息自该催告日起按照LPR上浮50%计算，法庭予以认可。

 案件结果

衢州市柯城区人民法院作出一审判决：

1、双方两份采购合同继续履行，被告三十日内接收全部合同货物；

2、被告支付扣除质保金后的货款1565541.11元，以该金额为基数，自2022年11月11日起按一年期LPR的1.5倍支付逾期利息至清偿完毕；

3、被告全额返还履约保证金115900元；

4、被告自2022年11月11日起，按每月2000元标准向原告支付仓储租金损失，直至实际收货之日；

5、本案案件受理费22650元，仅2265元由原告承担，剩余20385元全部由被告承担；

6、驳回原告包含质保金在内的超额诉讼请求。

 律师办案复盘

跨区域酒店物资采购商事标杆案例，胜诉核心三点：

1、精准运用合同合并审理规则，避免当事人重复立案、增加诉讼开支；

2、熟练适用“当事人不正当地阻却条件成就视为条件已达成”法律规则，突破被告拒不收货拒付款的核心抗辩；

3、证据存在瑕疵时，结合案件客观损失向法庭申请酌情核定仓储费用，最大限度挽回原告实际损失。

 案外说法

1、同一买卖双方多份同类采购合同，债权人可合并起诉，无需分开立案；

2、买方无正当理由长期拒不收货，人为阻碍货款支付条件达成，视为付款条件自动生效；

3、货物长期存放产生仓储占用损失，即便租赁书面证据存在瑕疵，法院可结合事实酌情支持合理租金；

4、买方无故拖延收货，卖方书面催告后，可从催告次日起主张逾期付款加计利息。

 承办律师简介

董永光，浙江金道（衢州）律师事务所专职律师，2013年执业，十余年诉讼+执行一体化办案经验，擅长跨省商事买卖合同、股权转让、土地纠纷、劳动二审翻盘、刑事不起诉、强制执行，多起大额货款纠纷完整追回本金、保证金及违约损失。

 律所代表性案例

1、2023年跨城酒店采购合同案 追回百万货款与仓储损失（本案）；

2、2026 衢州酒店股权转让纠纷案 厘清杂项往来追回 66.3 万转让款；

3、2026衢州劳动二审改判案 员工离职后持续在岗 单位违法解除赔付双倍赔偿金；

4、2025年跨省萤石粉买卖合同调解案 保全施压促成分期结清，全额锁定货款及维权开支；

5、2025年衢州农村土地流转本反诉全胜案 驳回全部无效反诉，追回十八万土地承包欠款。

 案件佐证材料示意

(2023)浙0802民初6708号民事判决书、两份酒店物资采购合同、货款转账凭证、履约保证金汇款记录、三份书面催告函及送达凭证、双方往来邮件、货物备货照片、仓储租赁合同、庭审代理词，是跨省酒店物资采购违约典型商事判例。

---

免责声明：本网站部分内容转载于互联网公开信息，以传递更多信息和学习之目的，并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题，请立即联系管理员，我们会予以更改或删除相关文章，保证您的权利。